2016二级建造师法规真题及答案解析，2018二级建造师《建设工程法规》真题答案及解析

根据《民法总则》，法人被分开。

a .企业法人和非企业法人

b .机关法人、企业法人和社团法人

c .一般法人和特别法人

d .营利性法人、非营利性法人和特别法人

【答案】d

【解析】法人分为营利性法人、非营利性法人、特别法人三类。

2 .关于代理人的说法，正确的是。

a .经代理人同意的代理人，代理人不再承担责任

b .同一代理事项有数字代理人的，应当选举牵头人

c .作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止

d .表见代理为权利代理

【答案】c

【解析】在a项中，委托代理人经代理人同意或追认时，代理人可以指就代理事务直接指示委托的第三方，代理人只对第三方的选定及对第三方的指示负责。 b项、数人是同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权。 但是，当事人另有约定的除外。 C选项有下列情形之一的，委托代理商终止： 代理期满或代理事务完成； 被代理人撤销委托或者代理人辞去委托的代理人丧失民事行为能力的代理人或者被代理人死亡； 作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。 项d、表见代理是行为人虽然没有代理权，但行为人的某些行为却产生了足以使善意相对人相信有代理权的表象，是与善意相对人进行的由本人承担法律后果的代理行为。

3 .关于物权的说法，是正确的。

a .同一物的担保物权人和所有权人必须是同一人

b .使用益物权的人可以是该物的所有人

c .未经农村土地承包经营者同意，土地所有者不得在该地块设立地役权

d .物权变动只能基于合同关系

【答案】c

【解析】b项、用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产依法享有占有、使用、收益的权利。 c项、土地已经设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。

4 .关于建设工程专利权保护范围的说法，是正确的。

a .实用新型以申请时附上的说明书为准

b .建设工程的发明以其图纸为基础

c .外观设计以照片或照片中该产品的外观设计为准

d .三类专利均以权利要求书为准

【答案】c

【解析】建设工程发明或者实用新型专利权的保护范围，以其权利要求的内容为准，说明书和附图可以用于说明权利要求的内容。 外观设计专利权的保护范围以照片或照片上表示的该产品的外观设计为准，简单的说明可以用于说明照片或照片上表示的该产品的外观设计。

5 .关于留置的说法，是正确的。

a .留置权属于债权

b .债权人不负责留置物的保管

c .建设工程合同可以适用留置权

d .留置权是基于法定产生的

【答案】d

【解析】留置权是担保物权。 c项、《担保法》规定，因保管合同、运输合同、加工承包合同发生的债权致使债务人不履行债务的，债权人有留置权。 B期权、留置权人有妥善保管留置物的义务。 因保管不善造成留置物灭失或者毁损的，留置权人应当承担民事责任。

6 .关于财产保险合同的说法，是正确的。

a .保险合同不可转让

b .保险人不得要求投保人在诉讼中支付保险费

c .保险合同中的危险具有损失发生的不确定性

d .被保险人必须与投保人一致

【答案】c

【解析】a选项错误的，财产保险合同中，保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续保险后，依法转让合同。 b选项错误。 人身保险的受益人由被保险人或投保人指定。 保险人人身保险的保险费不得以诉讼方式要求投保人支付。 C期权、保险制度风险具有损失发生的不确定性，包括发生与否的不确定性、发生时间的不确定性和发生结果的不确定性。 项d、投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同有支付保险费义务的人。 被保险人是指其财产或人受保险合同保障并享有保险金请求权的人，投保人可以作为被保险人。

7 .下列法律后果中，属于民事责任承担方式的：

a .解除合同

b .继续履行

c .罚款

d .合同无效

【答案】b

【解析】承担民事责任的方式主要有：停止侵害； 排除干扰； 消除危险； 归还财产； 撤消； 修理、重做、更换； 继续履行； 赔偿损失； 支付违约金； 消除影响，恢复名誉鞠躬道歉。

根据14.《工伤保险条例》，不能认定为工伤的。

a .上下班途中遇到本人负有主要责任的交通事故对本人造成伤害的

b .患了职业病

c .工人外出期间，因工作原因发生事故失踪的

d .在高处作业时坠落受伤

【答案】a

【解析】工作人员有下列情形之一的，应当认定为工伤： 在工作时间和工作场所内，因工作原因遭受事故损失的。 工作时间前后在工作场所内从事与工作有关的预备性或者精加工性工作，遭受事故伤害的；在工作时间和工作场所内，因履行职责受到暴力等意外伤害的，患职业病的； 劳动者外出期间，因工作原因受到伤害或者发生事故失踪的；在上下班途中，遭受不属于本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故损害的； 法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

15 .建设单位组织竣工验收，不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具报告。

a .通过竣工验收

b .建筑节能合格

c .建筑节能达标

d .通过能耗检验

【答案】a

【解析】建设单位组织竣工验收时，对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行检测的不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收联合报告书。

16 .在履行施工合同过程中发生下列情况，施工企业被免除违约责任的：

a .施工中发生罕见洪涝灾害，工期延误

b .施工中遭遇梅雨，工期延误

c .施工企业设备损坏，工期延误

d .施工企业延误遭遇泥石流，工期延误

【答案】a

【解析】根据《合同法》的规定，因不可抗力不能履行合同的，因不可抗力的影响，免除部分或全部责任。 但是，法律另有规定的除外。 当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。 本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。

17 .关于申请领取施工许可证的条件，是正确的。

a .有保证工程进度的基本制度

b .建设工程所需投资已全部到位

c .依法必须实施监理的工程委托给了监理单位

d .与建筑企业签订了合作协定

【答案】c

【解析】《建筑工程施工许可管理办法》根据进一步规定，建设单位申\’请领取施工许可证。 应当符合下列条件，并提交相应的证明文件。 应当依法办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续。 城镇规划区建筑工程，已取得建设工程规划许可证； 施工场地已基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求； 有确定施工企业的满足施工需要的技术资料，施工图设计文件按规定审查合格； 有保证工程质量和安全具体措施的规定应当委托监理的工程委托监理的建设资金已经执行的法律、行政法规规定的其他条件。

18 .发售和收取招标文件的费用应限于补偿的成本支出

a .招标文件的编制

b .印制、邮寄招标文件

c .投标人办公室

d .招标活动

【答案】b

【解析】投标人上市资格预审文件、投标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄成本支出，不得以营利为目的。

19 .关于劳动争议解决方式的说法是正确的。

a .用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解

b .用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解

c .企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成

d .用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地仲裁委员会申请仲裁

【答案】b

【解析】a项错误，当事人也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。 项目c错误的，劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成。 项d、调解不成，当事人一方请求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。 当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。 劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位代表组成。 劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。

20.《民事诉讼法》规定，属于人民法院应当决定中止执行的情形的

a .执行撤销案件申请的情况

b .作为被执行人的公民死亡、无遗产、无义务执行的

c .赡养费、抚养费、抚养费案件权利人死亡的

d .作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务接受人的

【答案】d

【解析】中止执行是指在执行过程中，出现特殊情况，需要暂停程序的执行。 有下列情形之一的，人民法院应当裁定中止执行： 申请人表示可以延期执行的。 案外人执行标的确有理由的情形一方当事人公民死亡需要等待继承人继承权利或者承担义务的情形一方当事人法人或者其他组织终止未确定权利义务接受人的情形人民法院认为应当中止执行的其他情形，例如中止情况消失后，重新开始执行。

21 .根据《注册建造师管理规定》，如果不注册。

a .甲方年龄达到60岁

b .中请人因执行活动受到刑事处罚，自刑罚执行完成之日起至申请登记之日未满五年

c .申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日未满五年

d .自申请人甲方注册之日起5年前担任项目经理期间，负贵项目发生重大质量和安全事故

【答案】b

【解析】按照《注册建造师管理规定》规定，申请人有下列情形之一的，不予登记： 不具备完全民事行为能力的向两个以上机关申请注册的；未达到注册建筑师继续教育要求的；尚未执行刑事处罚的；执行活动受到刑事处罚的，自刑事处罚执行完成之日起至注册申请日未满五年的；因前款规定以外的理由受到刑事处罚， 自处罚决定之日起至申请登记之日未满三年的，被吊销登记证书；自处罚决定之日起至申请登记之日止未满两年的；在申请登记前三年内担任项目经理期间，承担项目发生重大质量和安全事故的；申请人聘用单位不符合登记机关要求的，年龄为法律、法规规定不予登记的其他情形。

22 .关于工程质量检查的说法，正确的是。

a .检查员不得同时被两个或多个检查机构聘用

b .检验报告应由检验机构法定代表人签署

c .检验机构为不具备独立法人资格的非营利性中介机构

d .检验数据和检验报告仅供施工企业参考

【答案】a

【解析】b检验报告经检验人员签字、检验机构法定代表人或其授权的签字人签字。

C工程质量检验机构是具有独立法人资格的中介机构。

检验报告经建设单位或工程监理单位确认后，由施工单位提交。

23 .注册建筑师的下列行为中，可记入注册建筑师执业信用档案的有：

a .泄露了商业秘密

b .对设计变更有异议的

c .经常外出参加

d .拒绝执行监理工程师指令的

【答案】a

【解析】注册建筑师有下列行为之一，经有关监督部门确认后，由工程所在地建设主管部门或有关部门填写注册建筑师执业信用档案： 《注册建造师执业管理办法》未履行第二十二条所列行为注册建筑师职责造成质量、安全、环境事故的；泄露商业秘密的；无正当理由拒绝或者未及时签名盖章的； 未按要求提供注册建造师信用档案信息未履行注册建造师职责造成不良社会影响未履行注册建造师职责导致项目未能及时交付使用不配合办理交接手续的； 不积极配合有关部门监督检查的。

24 .施工企业覆盖工程隐蔽部位后，建设单位对质量有疑问，要求施工企业对所覆盖部位进行复测的，其费用、工期和利润承担原则为：

a .经检验证明工程质量不符合合同要求的，施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

b .经检验证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用的建设单位承担延误的工期

c .经检验证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期，并向施工企业支付合理利润

d .经检验证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

【答案】a

【解析】承包人覆盖工程隐性部位后，发包人或监理人员对质量有疑问的，可以要求承包人对所覆盖部位进行钻孔检查或复检。 承包人应按执行，验收后重新覆盖恢复原状。 经检验证明工程质量符合合同要求的，发包人承担由此增加的费用和延误的工期，支付承包人合理利润； 经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

25.《政府采购法实施条例》规定，政府采购工程不依法招标的，可以采用的采购方式如下：

a .询价

b .单一来源采购

c .直接确定

d .框架协议

【答案】b

【解析】政府采购工程不依法招标的，应当按照政府采购法和本条例规定的竞争性谈判或者单一来源采购方式进行采购。

根据26.《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或专项实施方案的考核重点是：

a .是否符合工程功能要求

b .是否达到工程进度要求

c .是否符合工程建设强制性标准

d .是否达到了成本控制目标

【答案】c

【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

27 .关于合同形式的说法，是正确的。

a .合同应当采用书面形式

b .口头形式属于合同的其他形式

c .未依法以书面订立的合同无效

d .合同可以采用数据电文形式

【答案】d

【解析】A、b错误的，当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。 法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。 当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。 仲裁法第十六条规定的《其他书面形式》仲裁协议包括以合同、信函、数据电文等形式请求仲裁的协议。 C错误可以有形地表达记载的内容，可以随时调取调查用数据电文，视为符合法律、法规要求的书面形式； 可信电子签名与手写签名或盖章具有同等法律效力。

28 .关于仲裁裁决执行效力的说法是正确的。

a .一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出仲裁裁决的仲裁机构申请执行

b .仲裁裁决只在国内有效

c .当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地基层人民法院管辖

d .申请强制执行仲裁裁决的期限为两年

【答案】d

【解析】A错误，仲裁裁决作出后，当事人应当履行仲裁裁决。 一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，申请人民法院执行。 b错误的仲裁裁决可以在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区得到承认和执行。 C错误，根据我国最高人民法院的司法解释，当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。 d正确地，申请强制执行仲裁裁决必须在法律规定的期限内提交。 申请中止、中断执行时效，适用法律关于中止、中断诉讼时效的规定。 申请强制执行仲裁裁决的两年，从裁决书规定的履行期限或者仲裁机构仲裁规则规定的履行期间的最后一天开始计算。 仲裁裁决书规定的分期履行的，从规定的各履行期间的最后一天开始计算。

29 .关于总承包公司质量责任的说法是正确的。

a .分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责

b .分包单位应接受总承包单位的质量控制

c .总承包单位和分包单位对分包工程质量分别向建设单位承担相应责任

d .分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位要求赔偿

【答案】b

【解析】根据A错误，《建筑法》，建筑工程进行总承包时，工程质量由工程总承包单位负责。 总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程质量和分包单位承担连带责任。 分包单位应接受总承包单位的质量控制。 C、D错误，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程质量向总承包单位负责，总承包单位和分包单位应当对分包工程质量承担连带责任。

30 .违反某施工合同约定的行政法规效力强制性规定的，该施工合同。

a .效力保留

b .可撤销

c .无效

d .有效

【答案】c

【解析】根据《合同法》，一方以欺骗、胁迫手段订立合同，有损害国家利益情形之一的，合同无效。 恶意串通，以损害国家、集体或者第三人利益的合法形式隐瞒违法目的；违反损害社会公共利益的法律、行政法规的强制性规定。

31 .关于工程质量纠纷处理的说法，是正确的。

a .建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任

b .施工企业应当对施工中出现的施工质量问题负责返修

c .建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，部分质量不符合约定为由主张权利的，应当予以支持

d .建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务

【答案】b

【解析】a失误，发包人有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷的，应当承担过错责任： 提供的设计有缺陷； 提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准； 直接指定分包人分包专业工程。

C失误、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不支持；

D错误，根据《合同法》的规定，因施工人员原因造成建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人员在合理期限内无偿修理或者返工、改建。

根据32.《招标投标法》，中标人的主体是。

a .经投标人授权的招标代理机构

b .行政主管部门的建设

c .经招标人授权的评标委员会

d .招标投标有形市场

【答案】a

【解析】《招标投标法》的规定，招标人根据评标委员会提交的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

33.《招标投标法实施条例》规定，履约保证金上限为中标合同金额。

A.2%

B.5%

C.10%

D.20%

【答案】c

【解析】《招标投标法实施条例》进一步规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。

根据34.《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率的目标是达到。

A.20%

B.40%

C.50%

D.30%

【答案】d

【解析】加强建筑垃圾回收利用，力争建筑垃圾回收利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物回收利用和回收率达到40%以上。

35 .建筑企业之所以能够形成建筑市场诚信行为的良好行为记录。

a .合同的正常履约情况

b .未发生违约行为

c .接受发包人奖励

d .受到建设行政主管部门的表彰

【答案】d

【解析】良好行为记录是指建筑市场主体在工程建设过程中严格遵守工程建设法律、法规、规章或者强制性标准，行为规范、诚信经营，自觉维护建筑市场秩序，受到各级建设行政主管部门和有关专业部门奖励和表彰形成的良好行为记录。

36.《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，下列情形中不符合强制性标准监督检查内容的：

a .工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准

b .工程项目所用材料、设备是否符合强制性标准

c .工程管理人员是否熟悉强制性标准

d .工程项目安全、质量是否符合强制性标准

【答案】c

【分析】强制性标准监督检查的内容包括： a )工程技术人员是否熟悉和掌握强制性标准； 工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定； 工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定； 工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定； 工程项目采用的指南、准则、手册、计算机软件内容是否符合强制性标准的规定。

37.《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法是正确的。

a .监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系

b .监理单位对施工质量实施监理，对施工质量承担监理责任

c .未经总监理工程师签字，不得将建筑材料用于工程

d .施工图深化文件是监理工作的主要依据

【答案】b

【解析】A错误工程监理单位与被监理工程的承包单位及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位之间是监督与被监督的关系，工程监理单位与上述单位不得存在隶属关系或其他利害关系，以保证客观公正地完成监理任务。 C错误、未经监理工程师签字，不得在工程中使用或安装建筑材料、建筑结构部件和设备。 施工单位不得进行下一道工序的施工。 D差错、监理工作的主要依据是法律、法规，如《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》-79000等； 关于技术标准，例如《工程建设标准强制性条文》及在建设工程承包合同中被确认采用的推荐标准等； 设计文件、施工图设计等设计文件是施工依据，也是监理单位监督管理施工活动的依据； 建设工程承包合同的，监理单位据此监督施工单位是否全面履行合同约定的义务。

45 .一次生产安全事故造成9人死亡，51人重伤。 直接经济损失2000万元，据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为。

a .特别严重的事故

b .严重事故

c .重大事故

d .一般事故

【答案】b

【解析】事故一般分为以下等级。 特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。 重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。 较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，10人以上50人以下重伤，1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。 —一般事故是指造成3人以下死亡、10人以下重伤、1000万元以下直接经济损失的事故。

46 .施工企业发生下列情况，建设单位要求解除施工合同，人民法院支持的是：

a .已完成的建设工程质量不合格的

b .不履行合同约定的合作义务的

c .违法分包、非法分包承包的建设工程的

d .未能在合同约定的期限内完成的

【答案】c

【解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，承包人有下列情形之一，发包人要求解除建设工程施工合同的，应当予以支持： 以明示或者行为表明不履行合同主要义务的； 未在合同期限内完成，且在发包人催告的合理期限内尚未完成的； 已建成的建设工程质量不合格，拒绝修复的； 违法转包、非法转包所承包的建设工程的。

47 .施工企业主要负责人对安全生产的责任包括：

a .工程项目实施总承包时，定期审查分包企业的安全生产管理情况

b .督促落实本企业重大危险源安全管理措施

c .在工程处组织协调工程项目质量安全生产活动

d .保证本企业安全生产投入的有效实施

【答案】a

【解析】根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，项目负责人对本项目的安全生产管理全面负责。 要建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员的安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用的有效使用。 项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，对部分危险性较大的项目进行监控，及时排查处置施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案； 发生事故时，应当按照规定及时报告，开展现场救援。 项目实行总承包的，总承包企业项目负责人应当定期对承包企业的安全生产管理情况进行考核。

根据48.《绿色施工导则》，施工现场500km内生产的建筑材料用量应占建筑材料总重以上。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

【答案】c

【解析】现场取材，施工现场500km内生产的建筑材料用量应占建筑材料总重的70%以上。

49 .施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中只载明代理权限为“全权代理”。 在下列与诉讼有关的行为中，该律师有代理权的是。

a .放弃诉讼请求

b .与对方当事人和解

c .上诉

d .提供证据

【答案】d

【解析】对于实践中常见的授权委托书只写“全权代理”而没有具体授权的，最高人民法院特别规定。 在这种情况下，不能认为诉讼代理人获得了特别授权。 即诉讼代理人无权代为批准、放弃、变更诉讼请求，和解、反诉、上诉。

50 .甲方委托乙方采购新材料，并签订了材料采购委托合同。 经甲方同意，乙方将新材料的采购事务委托给丙方。 关于这个再委托中的责任承担，是正确的。

a .乙方对丙方的行为负责

b .乙方只对丙方的选任和对丙方的指示负责

c .甲乙双方对丙方的行为承担连带责任

d .乙方对丙方的选任及对丙方的指示，由甲乙双方承担连带责任

【答案】b

【解析】根据《民法总则》，代理人需要委托第三方代理的，应当经被代理人同意或者追认。 委托代理人经代理人同意或追认的，代理人可以就代理事务直接向委托的第三方指示，代理人只对第三方的选定及向第三方的指示负责。 转委托代理人未经被代理人同意或者不予追认的，代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任。 但是，紧急情况下代理人为了保护被代理人的利益需要委托第三人的除外。

57、关于

58 .一家施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，但施工企业在租赁期间损坏塔吊的两个部件，故意出租该塔吊。 关于施工企业义务的说法是正确的。

a .施工企业应维修塔吊配件

b .施工企业必须对塔吊进行相应的改造

c .施工企业出租塔机后，应将有关情况通知租赁公司

d .施工企业应当承担塔吊配件的损害赔偿责任

【答案】c

【解析】A错误的，出租人的主要义务是交付租赁物、租赁物维修、权利瑕疵担保、物瑕疵担保、承租人优先购买权的保证和共同居住人继续租赁的保证。 B期权错误，承租人未经出租人同意改善租赁物或者增设其他物品的，出租人可以要求承租人恢复原状或者赔偿损失。 D期权错误的，承租人按照约定的方法或者租赁物性质使用租赁物，给租赁物造成损失的，不承担损害赔偿责任。

59.《建设工程安全生产管理条例》规定，城市市区内施工现场未实施封闭围护的，一般可能承担的法律责任如下：

a .罚款20万元

b .贵公司要求施工企业限期整改

c .吊销施工企业营业执照

d .降低施工企业资质等级

【答案】b

【解析】施工单位有下列行为之一的，责令限期改正； 逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下罚款。 造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。 根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，施工现场未采取相应安全施工措施或者城市市区内建设工程施工现场未执行封闭围护的。

60 .根据设备采购合同的约定，任何一方不履行合同的，应当支付违约金5万元。 购房人按约定向供应商交付定金8万元。 合同履行期限届满，供应商未能交付设备的，购买方可获得法院支持的最高索赔额为万元。

A.16

B.5

C.8

D.13

【答案】a

【解析】当事人可以按照《担保法》的约定，单方面向对方支付定金作为债权的担保。 债务人履行债务后，定金应当核销或者收回价款。 支付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金； 接受定金的一方不履行约定债务的，应当加倍返还定金。

当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。

二.多项选择题

61 .关于法定代表人的说法，有正确的。

a .公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人

b .因过失履行职务行为给他人造成损害的，由法定代表人负责

c .法定代表人代表法人从事民事活动

d .法定代表人是特别法人

e .法人必须有法定代表人

【答案】CE

【解析】法定代表人以法人名义进行的民事活动，其法律后果由法人承担。 章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意的对方。 法定代表人因执行职务给他人造成损害的，由法人承担民事责任。 法人承担民事责任后，可以依照法律或者法人章程的规定，向有过错的法定代表人追偿。 法人分为营利性法人、非营利性法人、特别法人三类。

62.《劳动合同法》可能导致劳动合同无效或部分无效。

a .劳动者死亡或者被人民法院宣告死亡或者失踪的

b .用人单位被吊销营业执照，责令关闭、吊销的

c .以欺骗、胁迫手段，致使对方违背真实意思签订劳动合同的

d .劳动者被依法追究刑事责任的

e .用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的

【答案】CE

【解析】以下劳动合同无效或者部分无效。 以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，对方违背真实意思订立或者变更劳动合同的。 用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的；违反法律、行政法规强制性规定的。 对于部分无效的劳动合同，在不影响其他部分效力的前提下，其他部分仍然有效。 经确认合同无效，劳动者已经支付劳动的，用人单位应当向劳动者支付劳动报酬。 劳动报酬的金额参照本单位相同或者相似岗位劳动者的劳动报酬确定。 《劳动合同法》第四十四条规定，有下列情形之一的，劳动合同终止： 劳动合同期满的； 劳动者依法开始享受基本养老保险待遇的；劳动者死亡的，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的； 用人单位依法被宣告破产被用人单位吊销、关闭、吊销营业执照或者用人单位决定提前解散的法律、行政法规规定的其他情形。

63 .关于地役权的说法是正确的。

a .要役地用益物权转让时，受让人同时享有地役权

b .地役权的设立是为了提高使役地的使用效率

c .地役权未登记时，不得对抗要职人员

d .地役权由有需要的区政府人员单方面设立

e .地役权属于用益物权

【答案】AE

【解析】a正确，必需地段及必需地段的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让的，转让部分涉及地役权的，受让方同时享有地役权。 B差错、地役权是指为提高使用自有房地产的便利性和效益，按照合同约定利用他人房地产的权利。 C错误地，地役权在地役权合同生效时设立。 当事人要求登记的，未经登记可以向登记机关申请地役权登记的，不得对抗善意第三人。 D错误，设立地役权的，当事人应当以书面形式订立地役权合同。 e是正确的，从性质上讲，地役权是按照当事人约定设立的用益物权。

64 .以下施工合同中，有符合无效合同的。

a .施工企业借用他人资质签订的

b .施工企业与施工单位串通投标，中标后签订的

c .建设工程依法应当招标，不招标的

d施工企业超越资质等级与建设单位签订的

e .施工企业分包部分承包的非主体工程的

【答案】ABCD

【解析】依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，建设工程施工合同有下列情形之一的，依照《合同法》第五十二条第五款的规定，应当认定无效： 承包人未取得建筑施工企业资质或者超过资质等级的。 无资质的实际施工人员借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程应当进行招标，未进行招标或者中标无效的。 并规定承包人非法分包、非法分包建设工程或者无资质的实际施工人员假借有资质的建设施工企业的名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。

根据65.《建筑起重机械安全监督管理规定》，施工起重机械可能不准出租、使用。

a .经检验未达到安全技术标准规定的

b .国家不鼓励使用

c .如果没有完整的安全技术文件

d .安全保护装置齐全有效的

e .超过安全技术标准或制造商规定的使用年限的

【答案】王牌

【解析】有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用： 国家明令废止或者禁止使用的；超过安全技术标准或者制造商规定的使用年限的；未达到安全技术标准规定的；没有完整的安全技术文件的；没有有效的安全保护装置的。 建筑起重机械有上述第、项之一的，出租单位或者购买建筑起重机械的使用单位应当报废，并向原备案机关办理注销登记手续。

66 .抵押期间抵押人转让已登记的抵押物，并通知抵押权人，通知受让人转让物已进入抵押的。

a .转让行为无效

b .转让所得款项应归抵押权人所有

c .可转让所得款项供第三方提存

d .转让所得款项只能提前偿还债务

e .转让行为有效

【答案】CE

【解析】抵押人有妥善保管抵押物并保证其价值的义务。 抵押期间，抵押人转让已登记的抵押物，应当通知抵押权人，通知受让人转让物已进入抵押，转让行为无效。 抵押权人转让抵押物的价款，应当提前清偿被抵押权人担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。 超过债权的部分归抵押人所有，不足的部分由债务人偿还。 转让抵押物的价款不得显著低于其价值。 抵押权人的行为足以减少抵押价值的，抵押权人有权迫使抵押人停止其行为。

67 .在下列情况下，有些被视为投标人相互串通投标：

a .不同投标人的投标文件由同一人编制

b .不同投标人的投标文件报价规律性不同

c .不同投标人的投标文件相互混杂

d .属于同一组织的成员应该组织的要求共同投标

e .投标人之间约定部分投标人放弃投标

【答案】ABC

【解析】有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。 不同投标人委托同一单位或者个人投标的不同投标人的投标文件中记载的项目管理成员因同一人的投标人不同导致投标文件异常一致，投标报价规则不同； 不同投标人的投标文件相互混淆不同投标人的投标保证金从同一单位或个人账户转出。 《招标投标法实施条例》进一步规定，禁止投标人和投标人串通投标。

有下列情形之一的，由招标人相互串通投标： 招标人之间商定投标报价等投标文件实质内容的招标人之间约定中标人的招标人之间约定部分投标人放弃或者中标的属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人，按照该组织的要求共同投标； 投标人之间为谋求中标或拒绝特定投标人而采取的其他联合行动。

68 .下列行为构成侵权债务的：

a .建设行政主管部门未及时核发施工许可证

b .帮助行人将受伤工人送往医院

c .落在建筑物上的东西会危害他人，难以确定责任人

d .拆除屋顶广告时损坏住户窗户

e .建设单位未及时向施工企业全额支付工程款

【答案】光盘

【解析】a的错误是行政的不作为，由行政主体承担相应的行政责任。 B错误、无原因管理是指管理员和服务人员没有法律上的特定义务，不受他人委托，自觉为他人管理和服务事务。 由于缺乏控制，管理者或服务人员与受益人之间形成了债务关系。 没有管理的债务被称为没有管理的债务。 c正确的，从建筑物上扔物品或者从建筑物上掉落的物品给他人造成损害，难以确定具体侵权人的，由可能行凶的建筑物使用者给予补偿，除非能够证明自己不是侵权人。 d正确的，建筑物、构筑物或者其他设施及其放置物、吊挂物脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。 所有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。 e失误，建设工程债务的产生，最主要的也是合同。 施工合同的签订，在施工单位与建设单位之间产生债务关系的材料设备买卖合同的签订，在施工单位与材料设备供应商之间产生债务关系。

69 .如果施工合同中不清楚对应支付时间的约定，关于支付起算时间的说法是正确的。

a .工程实际交付的，为交付之日

b .工程未交付的，提交竣工结算文件的日期

c .工程已交付，工企业主张工程款的，提出主张之日

d .工程未交付的，提交竣工验收报告之日

e .工程未交付，工程款也未结算的，为当事人起诉之日

【答案】ABE

【解析】当事人对支付时间没有约定或者约定不明确的，以下时间视为应付款时间： 建设工程实际交付的，为交付之日。 建设工程未交付的，提交竣工结算文件之日；建设工程未交付，工程款也未结算的，为当事人起诉之日。

70 .法的形式含义如下。

a .创机构的性质和等级

b .法律规范的地域效力

c .法律规范的内涵

d .法律规范的期限效力

e .法律规范的效力水平

【答案】ABE

【解析】法的形式是指法创制方式和外部表现形式。 这包括四个含义。 法律规范创机构的性质与等级：法律规范的外部表现形式：法律规范的效力等级：法律规范的地域效力。

71 .在下列情况下，投标人应拒绝的投标文件如下：

a .逾期送达

b .投标人未提交投标保证金的

c .投标人法定代表人未出席

d .未按招标文件要求密封的

e .投标人对招标文件有异议的

【答案】AD

【解析】《招标投标法实施条例》进一步规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达的投标文件，或者未按照投标文件要求密封的投标文件，投标人应当拒绝。 投标人应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并存档备查。

72 .在以下争端中，属于劳动争端范围的是：

a .家庭和家政服务人员之间的争议

b .个体工匠和学徒之间的争论

c .确认劳动关系引起的纠纷

d .因终止劳动合同引起的纠纷

e .因工作时间引起的争议

【答案】CDE

【解析】根据2007年12月公布的《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》和2001年4月公布的《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》的规定，劳动争议的范围主要是因确认劳动关系而发生的争议；

因订立、履行、变更、解除、终止劳动合同发生的争议；

因除名、退休与退职、离职争议工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训及劳动保护争议劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的争议劳动者与用人单位之间未签订书面劳动合同， 形成劳动关系后发生的争议劳动者退休后，与未参加社会保险统筹的原用人单位因偿还养老金、医疗费、工伤保险待遇和其他社会保险发生的争议；法律、法规规定的其他劳动争议。 2006年8月公布的《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》规定，劳动者要求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷不是劳动纠纷劳动者与用人单位因住房制度改革发生的公有住房转让纠纷劳动者劳动能力鉴定委员会残疾等级鉴定结论或者职业病诊断鉴定委员会职业病诊断鉴定结论或个人与家政服务人员之间的纠纷； 匠人和帮手、学徒之间的纠纷； 承包农村经营者和雇工之间的纠纷。

73 .在工程合同纠纷的诉讼中，有证据可证。

a .法律规定

b .当事人的陈述

c .施工企业窃取的谈判录音

d .工程图纸

e .工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告

【答案】BCDE

【解析】根据《民事诉讼法》，证据包括当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。 证据必须核实才能作为认定事实的依据。

74 .根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》，在以下情况下，有属于违法分包的：

a .将工程分包给不具备适当资质条件的公司的

b .未经建设单位同意分包工程的

c .分包单位分包工程的

d .分包钢结构工程

e .分包单位分包劳务工作的

【答案】ABC

【解析】有下列情形之一的，为违法订单： 建设单位将工程发包给个人的； 建设单位将工程建设成没有相应资质或者安全生产许可的施工单位未履行法定发包手续，包括应当依法招标的未招标投标，应当直接申请发包的未申请或者未批准的应当由建设单位设定不合理的招标条件， 限制、拒绝潜在投标人或者投标人的；建设单位将一个单位的工程施工分解为几个部分，向不同工程的总承包单位或者专业承包单位发包的； 建设单位另行建设工程合同范围内的公司工程或者分部分项工程的；建设单位违反施工合同约定，以多种形式要求承包单位选择其指定承包单位的；法律法规规定的其他违法建设行为。

有下列情形之一的，属于违法分包： 施工单位将工程分包给个人的； 施工单位将工程分包给没有相应资质或者安全生产许可的单位；施工合同没有约定，未经建设单位批准，施工单位承包的部分工程交由其他单位施工的；施工总承包单位将房屋建筑工程主体结构施工分包给其他单位的，钢结构工程除外； 分包专业分包单位承包的专业工程中非劳务作业部分的；分包劳务分包单位承包的劳务的；劳务分包单位除计算劳务作业费用外，还计算主要建筑材料价款、周转材料价款和大中型施工机械设备费用的； 法律法规规定的其他违法分包行为。

75 .关于竣工验收时应提交的文件资料的说法，准确地说如下。

a .建设单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目文件

b .施工企业应在合同中明确要求勘察、设计、监理等单位提供各环节的文件资料

c .施工企业应当按照封存要求编制统一目录

d .工程验收评定资料应由施工企业提交

e .工程验收评定资料无需在竣工时提交

【答案】ABCD

【解析】a正确的，建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的档案资料，建立健全建设项目档案，在建设工程竣工验收后，及时移交建设行政主管部门或者其他有关部门b正确，建设单位是工程建设活动的总负责人，合同中应明确要求勘察、设计、施工、监理等部门提供工程建设各环节的档案资料，及时收集整理，建立健全建设项目档案。 c正确，施工单位应按照归档要求编制统一目录。 有专业分包工程的，分包单位应按总承包单位的总体安排进行各项资料的整理工作，最后由总承包单位进行审核、汇总。 d正确、施工单位一般应提交的文件资料，包括工程技术文件资料、工程质量保证资料、工程验收评定资料、竣工图等。 所以e是不正确的。

76 .关于劳动合同签订的说法，是正确的。

a .试用期包括在劳动合同期内

b .固定期限劳动合同不得超过10年

c .商业保险是劳动合同的必备条款

d .劳动关系自劳动合同签订之日起成立

e .建立全日制劳动关系必须签订书面劳动合同

【答案】AE

【解析】a是正确的，试用期包含在劳动合同期内。 B错误、固定期限劳动合同是用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同，即劳动合同双方当事人在劳动合同中明确规定了合同效力的开始和终止时间。 合同期满，劳动关系终止。 固定期限劳动合同可以是一年、两年，或者五年、十年，或者更长的期限。 C错误，劳动合同应当具备以下条款。 用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人劳动者的姓名、住所和居民身份证或者其他有效身份证号劳动合同期限； 工作内容和工作时间及休息休假劳动报酬； 社会保险； 劳动保护、劳动条件和职业危害防护； 法律、法规的规定应当纳入劳动合同的其他事项。 D错误，用人单位自雇佣之日起就与劳动者建立劳动关系。 e正确，除非全日制用工单位可以口头协商外，建立劳动关系应当签订书面劳动合同。

7

7.在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的。

A.项目名称

B.施工场所和期限

C.产生噪声的原因

D.可能产生的环境噪声值

E.所采取的环境噪声污染防治措施

【答案】ABDE

【解析】在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

78.关于质量保证责任的说法，正确的有。

A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费用

B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束

C.因地震、台风、洪水等原因造成的永久工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担

D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金

E.缺陷责任期内预留质量保证金的，施工企业履行合同约定的责任，到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金

【答案】BDE

【解析】A错误，因建设单位错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担；如属监理单位责任，则由建设单位向监理单位索赔。B正确，施工单位在质量保修书中，应当向建设单位承诺保修范围、保修期限和有关具体实施保修的措施，如保修的方法、人员及联络办法，保修答复和处理时限，不履行保修责任的罚则等。C错误，因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任。D正确，建设工程质量保证金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。E正确，缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。

79.根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同的是。

A.劳动者不能胜任工作

B.劳动者在试用期内不符合录用条件

C.劳动者严重违反用人单位的规章制度

D.劳动者被依法追究刑事责任

E.劳动者患病

【答案】BCD

【解析】劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：在试用期间被证明不符合录用条件的；严重违反用人单位的规章制度的；严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；被依法追究刑事责任的。有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

80.下列情形中，依法可以不招标的项目有。

A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目

B.采购人的全资子公司能够自行建设的

C.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的

D.只有少量潜在投标人可供选择的项目

E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的

【答案】ACE

【解析】有下列情形之一的，可以不进行招标：需要采用不可替代的专利或者专有技术；采购人依法能够自行建设、生产或者提供；已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；国家规定的其他特殊情形。