2022年监理工程师《建设工程合同管理》真题及汇英解析完整版

2022年监理工程师《建设工程合同管理》真题及汇英解析一、单选题

以下各项的4个选项中，只有一个是最符合题意的正确的汇丰回答，多选、误选或不选都不得分。

根据《标准勘察招标文件》，属于“调查服务”内容的是()。

a .进行技术交流

b .提供施工协助

c .工程条件评估

d .参加竣工验收

【汇丰答】c

[汇丰-英解析]“勘察服务”包括制定勘察大纲、测绘、勘探、采样、试验等，明确、分析、评价地质特征和工程条件，编制勘察报告，提供发包人委托的其他服务

[考点] :工程勘察设计招标文件的编制

根据《标准勘察招标文件》，属于《调查纲要》内容的是(

a .调查安全保证措施

b .调查成果文件

c .调查者资格文件

d .分包合同的调查

【汇丰答】a

[汇丰解析]根据国家发改委等九部委《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》的规定，调查大纲或设计方案应当包括以下内容：

(1)勘察设计工程概况：

)2)调查设计范围和内容

)3)调查设计依据和工作目标

)4)调查设计单位设置及岗位职责；

(五)设计说明、勘察、设计方案、

)6)拟投入的勘察设计人员

(7)勘察设备(适用于勘察招标)；

(8)调查设计质量、进度、保密等保证措施。

)9)设计安全保证措施调查：

( 10 )勘察设计工作重点和难点分析；

( 11 )对本工程的勘察设计合理化建议等。

[考点] :对调查大纲或设计方案内容的要求

3 .某工程施工招标时，评标委员会成员拟由9人组成，按《招标投标法》，其中技术、经济等专业人员(不得少于人)。

A.4

B.5

C.6

D.7

【汇丰答】c

[汇丰分析]评标委员会由投标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表和技术、经济等方面的专家组成，成员人数不少于5人的单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二

[考点] :工程施工招标手续

根据《标准设计招标文件》，设计招标文件中的\”发包人要求\”内容的() \”。

a .设计文件的审查要求

b .规范标准的适用

c .设计工作计划

d .设计方案说明

【汇丰答】b

[汇丰分析]发包人要求通常包括但不限于以下内容：

)1)勘察或设计要求：

)2)适用规范标准：

)3)交付件要求：

)4)发包人财产清单：

)5)发包人提供的便利条件；

(6)勘察人或者设计人需要准备的工作条件：

(7)发包人的其他要求。

[考点] :工程勘察设计招标文件的编制

根据《标准勘察招标文件》，评审委员会成员对需要共同认定的事项有争议，评审结论应当在()中作出。

a .在征求投标人意见后

b .根据审查委员会负责人的意见

c .招标管理机构

d .少数遵循多数原则

【汇丰答】d

[汇丰分析]审查委员会成员对需要共同认定的事项有争议时，应当遵循少数服从多数的原则得出结论。 持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见和理由。 否则，视为同意审查报告。

[考点] :评估步骤和方法。

6 .某施工项目中，公司甲与公司乙组成联合体投标，其中公司甲投入编制投标文件人员较多，公司乙对投标施工项目承担工作量较大的，该联合体投标后，其履行保证应提交()。

a .单位甲

b .单位乙

c .公司甲乙双方共同

d .联合体牵引单元

【汇丰答】d

[汇丰解析]联合体投标时，其投标保证金可由牵头方提出，并应在投标人知悉前符合附表规定

[考点] :工程勘察设计招标文件的编制

7 .在施工招标中，投标申请人资格预审可以采用的方法是() )。

a .合格制和淘汰赛制

b .有限数量制和淘汰赛制

c .资质合格制和有限数量制

d .合格制和有限数量制

【汇丰答】d

[汇丰分析]资格审查办法：合格制和有限数量制

[考点] :资格审查方法

8 .某政府投资项目，采用公开招标方式选择施工承包商，招标文件规定的投标日期为2021年6月1日，投标有效期至2021年8月30日。 该项目如期开标，并于2021年6月7日完成评标，6月11日向中标人发出中标通知书的，招标人与中标人最迟应于2021年0日签订书面合同。

A.6月27日

B.7月11日

C.8月1日

D.8月30日

【汇丰答】b

[汇英解析]招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。

[试验点] :中标人的确定和合同的签订

根据《招标投标法实施条例》要求投标人提交投标保证金的，投标保证金金额不得超过招标案件的估算价格()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

【汇丰答】a

[汇丰分析]投标人应提交规定金额的投标保证金，作为其投标书的一部分，金额不得超过招标案件估算价格的2%。

[试验点] :保证在建筑工程中的应用

10.《民法典》合同规定，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，保证人(按照方式承担保证责任。

a .连带责任

b .仲裁协议的承诺

c .一般保证

d .当事人的诉讼请求

【汇丰答】c

[汇丰分析]担保的方式包括-一般担保和连带责任担保。 当事人在担保合同中对担保方式没有约定或者约定不明确的，按照一般担保承担担保责任。

[考点] :保修方式

11 .关于预付款保函的施工，正确的是()。

a .预付款保函应由投标人委托第三方签发

b .预付款保函应在签订施工合同前出具

c .预付款保函金额应与预付款金额相同

d .预付款保函在施工期间必须有效

【汇丰答】c

[汇丰解析]预付款担保是指承包人与发包人签订合同后承包人正确合理使用发包人支付的预付款的保证。 建设工程合同签订后，发包人向承包人支付一定比例的预付款，但必须由承包人开户银行向发包人出具预付款担保，金额应当与预付款相同

金额是一样的。 预付款工程进展中工程款结算(中间支付)每次分期返还的，发包人出具相应文件后，保证金金额也应当随之减少。

[试验点] :保证在建筑工程中的应用

12 .施工单位采购大宗建筑材料与材料供应商签订的合同属于()合同。

a .委托

b .承包

c .买卖

d .建筑工程

【汇丰答】c

[汇源解析]建设工程项目所需材料设备的采购，根据标的物特点，可分为买卖合同和加工承包合同两类。 购买大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于买卖合同。

[考点] :材料设备采购方式及其特点

13 .投标人按照投标人事先应知道的附表要求，对招标文件中规定的未中标人的设计成果给予补偿后，败给该设计成果使用的说法是正确的(。

a投标人保护未中标人的知识产权，并不得使用其设计成果

b投标人有权免费使用最终中标人的设计成果

c .中标人和最终中标人应协商使用其设计成果的许可和费用

d .中标人邀请未中标人加入其设计团队，使用最终中标人的设计成果

【汇丰答】b

[汇源解析]设计成果补偿：招标人对符合招标文件规定的未中标人设计成果进行补偿的，招标人有权在知悉前按照附表规定给予补偿，免费使用未中标人设计成果等。

[考点] :工程总承包招标手续

14 .业主招标采购工程建设所需货物时，对于投标截止时间前自己进口的货物，国内收货方报价为()。

a .仓库交货价格

b .出厂价格

c .到岸价格

d .到岸价格

【汇丰答】a

[汇英解析]对于投标截止时间前进口的货物，可以报仓储交货价格。 除应当向中国政府缴纳的增值税和其他税款外，还应当包括货物从国境外进口时已缴纳或者应当缴纳的全部偷税、增值税和其他税款。

[考点] :材料设备采购投标报价方式

15 .业主从国外采购建设工程所需设备时，要求报告招标文件中指定目的港价格的。 国外供货方在投标时必须报(价格)。

法新社

B.CIP

C.FOB

D.CIF

【汇丰答】d

[汇英解析]更多情况下，可以要求海外供货方(卖方)报告CIF (指定目的港)的价格) (即成本、成本、保险费和海运费)，卖方进行租船预约

[考点] :二、材料设备采购投标报价方式

16 .采用综合评价法评价机电产品采购时，将各评价委员会成员对评价要素响应值的评价结果()。

a .加权估值

b最高评价

c .独立评价值

d .最低估价

【汇丰答】c

[汇源解析]各评审委员会成员对评价因子响应值的评价结果称为独立评价值，评审委员会对评价因子响应值的评价结果形成评价值。 评估值=审核委员会成员有效独立评估值之和/有效审核人数

[试验点] :设备采购评估

17 .根据《标准勘察招标文件》中的通用合同事务款，合同文件的优先介绍顺序正确的是() )。

a .专用合同条款-调查费用清单-发包人要求-调查大纲

b .发包人要求-调查费用清单调查大纲-专用合同条款

c .专用合同条款-发包人要求调查大纲-调查费用清单

d .专用合同条款-发包人要求-调查费用清单-调查大纲

【汇丰答】d

[汇英解析]构成合同的各项文件应当相互说明，相互说明。 除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的先后顺序如下。

(1)合同；2 )中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款； )5)通用合同条款)6)发包人要求(7)调查费用清单(8)调查大纲(9)其他合同文件。

[考点] :建设工程勘察合同的构成

18.《标准施工招标文件》中通用合同条款规定，合同协议书中载明的合同总额应包括的金额为()。

a .临时数额和临时估价

b .调整变更后的款项

c .索赔补偿金额

d .保修期担保费用

【汇丰答】a

[汇丰分析]合同价格是指签订合同时合同协议书中明确规定的包括暂定金额、暂定估价在内的合同总额，即中标价格。

[考点] :工程款支付管理

19.《标准设计施工总承包招标文件》规定，总监理工程师(如逾期不能履行职责，应指派代表在许可范围内代行其职责。

A.2

B.3

C.5

D.7

【汇丰答】a

[汇丰英解析]总监理工程师超过2天不能履行职责时，应委派代表代行其职责并通知承包人。

[考点] :监理入职责

20.《标准设计施工总承包招标文件》规定，合同文件包括：承包人建议书； 中标通知书； 合同。 只有上述构成文件，正确的优先解释顺序是()。

A.-

B.(一)一) )。

C.–

D.–

【汇丰答】d

[汇英解析]标准总承包合同通用条款规定，在履行合同过程中，构成对发包人承包人有约束力的合同的构成文件如下：

(一)合同

)2)中标通知书

)3)投标函及投标函附录

)4)专用条款

)5)通用合同条款

)6)发包人要求

(7)承包人建议书：

(八)价目表

(9)其他合同文件，由合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。

[试验点] :设计施工总承包合同文件

21.《标准设计施工总承包招标文件》规定，承包人应保证其履约担保(在此之前一直有效)。

a .承包人提出工程竣工验收申请

b发包人出具工程接收证书

c .承包人提出工程竣工计算申请

d .发包人出具工程缺陷责任终止证书

【汇丰答】b

[汇丰解析]承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书之前一直有效。

[考点] :搭台的同时需要明确的内容

22.《标准设计施工总承包招标文件》规定，从监理方收到承包方设计文件之日起，对设计文件的审查期限(不得超过日)。

A.21

B.28

C.42

D.56

【汇丰答】a

[汇丰分析]为不影响后续工作，自监理方收到承包方设计文件之日起，对承包方的设计文件审查期限不超过21天。

考点：设计工作的合同管理

根据23.《标准设计施工总承包招标文件》，在工程竣工试验第二阶段，发包人应提出对()的要求。

a自行车测试

b .功能性试验

c .联动试车

d .性能测试

【汇丰答】c

[汇丰分析]竣工试验：

1 )第一阶段，如对自行车试验等的要求，包括试验前的准备。

2 )第二阶段，如联动试车、合闸试车等要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、耗材、工具等必要条件；

3 )第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。

[试验点] :设计施工总承包合同文件

24.《标准材料采购招标文件》规定，除专用合同条款另有约定外，材料采购合同生效后，买方应在约定时间内向卖方支付合同价格的()作为预付款。

A.30%

B.20%

C.15%

D.10%

【汇丰答】d

[汇源解析]预付款(合同生效后，买方收到卖方开具的注明垫款支付金额的财务收据原件，经审核无误后28天内，向卖方支付合同价格的10%作为预付款。

[考点] :合同价格和支付

25.《标准材料采购招标文件》规定，合同资料交付前，卖方应对其进行全面检查，合同资料交付时提交给买方的合同资料质量证明文件为()。

a .质量检验报告

b .产品核对表

c .第三方检验证书

d .质量合格证书

【汇丰答】d

[汇丰解析]合同资料交付前，卖方应对其进行全面检查，并在合同资料交付时向买方提交合同资料质量合格证书。

[试验点] :检查和检验

26.《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款规定，除专用合同条款另有约定外，买方应向卖方支付合同价格的()作为检验价款。

A.25%

B.30%

C.40%

D.60%

【汇丰答】a

[汇源解析]验收款：买方收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效验收款付款书原件的一部分，经审查无误后28天内，向卖方支付合同价格的25%。

[考点] :合同价格和支付

27.《标准设备采购招标文件》中通用合同条款规定，除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应按()进行。

a卖方仓库

b .第三方检查地

c .施工地点

d .第三方物流公司

【汇丰答】c

[汇丰解析]除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应当在施工现场进行。

[试验点] :开箱检查、安装、调试、审核、验收

28 .根据FIDIC 《施工合同条件》，合同纠纷可以按照规定由纠纷避免/裁定委员会( DAAB )裁决。 DAAB的人员任命和失去报酬的说法是正确的()。

a .业主任命，承包商承担报酬

b .合同双方共同任命，业主承担报酬

c .合同双方共同任命，承包商承担报酬

d .合同双方共同任命、分配报酬

【汇丰答】d

[汇丰分析] DAAB成员与业主、承包商及工程师无利害关系，由业主、承包商双方共同任命和分配报酬，成为真正意义上的第三方，由DAAB成员日常非正式参与合同双方潜在问题和分歧的处理，尽早解决争议

[考点]: 《施工合同条件》典型条款分析

根据FIDIC 《设计采购施工(EPC) /交钥匙合同条件》，承包商应在开工后(天内)向业主提交进度计划。

A.21

B.28

C.42

D.56

【汇丰答】b

[汇丰分析]根据银皮书，承包商应在开工日期后28天向业主提交进度计划。

[考点]: 《设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件》典型条款分析

30 .采用集成项目交付( IPD )模式时，工程参与方需要)阶段共同确定项目目标成本。

a .标准设计

b .策划

c .详细设计

d .施工

【汇丰答】a

[汇丰分析]在标准设计阶段确定各阶段的工作任务，参与者共同制定项目定义，确定项目目标成本，开始执行目标标准修正案。

[试验点]: IPD合同模型

31.P《标准材料采购招标文件》、预审资料采购招标文件，属于资格审查内容的有()。

a投标文件格式要求

b .财务要求

c .投标有效期要求

d .质量要求

【汇丰答】b

[汇丰分析]资格审查主要审查营业执照和组织机构代码证、资质要求、财务要求、业绩要求、信用要求等是否符合规定。

[试验点] :材料采购评估

32.《标准施工招标文件》中通用合同条款规定，合同中的“图纸”应包括()。

a .招标图纸

b .施工图

c .招标图纸和施工图

d .承包人根据施工图提供的加工图

【汇丰答】b

[汇丰分析]标准施工合同适用于由发包人提供设计图纸，承包人负责施工的建设项目。 初步设计完成后方可招标，签订合同时，应当明确约定发包人陆续提供施工图纸的期限和数量

[考点] :搭台的同时需要明确的内容

33 .某工程施工合同规定，土方填筑工作每层必须经监理方验收。 承包人以工期紧为由，未通知监理人员到场检查，自行检查后进行填筑工作。 监理人指示承包人按填筑层厚度分阶段进行检测，经过随机抽检，填筑质量符合合同要求，由此增加的费用和工期延误由( )承担。

a .发包人

b .承包人

c .发包人承包人共同

d .承包人和监理方共同

【汇丰答】b

[汇源解析]承包人未通知监理人到场验收，擅自覆盖工程隐蔽部位，监理人有权指示承包人打孔探测验收或查明验收，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。

[试验点] :施工质量管理

34.《标准施工招标文件》中的通用合同条款规定，承包人可按合同约定()后向监理方提交最终结算申请书。

a .缺陷责任期终止证书的颁发

b .缺陷责任期结束

c .签发工程接收证书

d .出具担保责任证明

【汇丰答】a

[汇英解析]缺陷责任期终止证书签发后，发包人承包人进行合同支付的最终结算。

[试验点] :缺陷责任期管理

35 .根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人按照合同约定制定勘察大纲，进行测绘、勘探、采样和试验，分析评价所在地特征，编制勘察报告等工作属于() )

a .地址发展服务

b .调查服务

c .设计服务

d .测量测绘服务

【汇丰答】b

[汇英解析]“勘察服务”包括制定勘察大纲、测绘、勘探、采样、试验等，查明、分析、评价地质特征和工程条件，编制勘察报告，提供发包人委托的其他服务

[考点] :工程勘察设计招标文件的编制

36 .根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人员职责和权利的说法是正确的。

a .监理方在施工合同履行过程中行使任何权利前须经发包人批准

b监理方有权变更施工合同约定的承包人义务

c .监理方无权免除施工合同约定的发包人承包人责任

d .监理人员对工程材料验收合格，视为其认可，可减轻承包人的责任和义务

【汇丰答】c

[汇英解析]在发包人授权范围内独立处理合同履行中的有关事项，行使通用条款规定和具体施工合同专用条款说明的权力。 a选项错误。

监理人无权免除或者变更合同约定的发包人承包人的权利、义务和责任。 由于监理人不是合同当事人，合同约定的承包人应承担的义务和责任不因监理人向承包人提交的文件审查或批准、工程、材料和设备的检验和验收、为实施监理而作出的指示等职务行为而减轻或解除。 C是对的，B、D是错的。

[试验点] :监理人员的指示

37.《标准施工招标文件》通用合同条款规定，在整个工程期间，所有在现场雇用的人员均要投保人身意外伤害保险并支付保险费的投保人为()。

a .发包人和设计师

b .承包人和分包人

c .发包人和监理方

d .发包人承包人

[汇丰的回答] D

[汇源解析]发包人承包人按照照片遗失法的规定为履行合同的当事人缴纳工伤保险费，并分别为自己现场项目管理机构所有人员投保人身意外伤害保险。

[考点] :明确保险责任

38 .某大型复杂工程，施工技术要求高，对性能有特殊要求时，适合施工招标的评标办法是()。

a .综合评价法

b综合评价法

c .最低评价法

d .最低投标价法

【汇丰答】a

[汇丰分析]最低估价法一般适用于一般技术、性能标准或投标人对其技术、性能标准无特殊要求的招标案件综合估价法——针对投标人招标案件的技术

有专门针对技术、性能的招标案件。

[试验点] :施工评价方法

39 .某工程施工招标文件约定的投标有效期短于招标文件规定的时间的，对该投标人的正确处理方式为()。

a .没收该投标人的投标保证金

b .否决该投标人的投标

c .要求该投标人延长投标有效期

d .投标人及其投标人的商补方法

【汇丰答】b

[根据汇丰分析《中华人民共和国招标投标法实施条例》

第五十一条有下列情形之一的，评标委员会应当否决投标

(一)投标文件未经招标单位盖章和单位负责人签字

(二)投标联合体未提交联合投标协议

(三)招标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件

(四)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价。 但是，投标文件要求提交替代投标的除外。

(五)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标价格；

(六)投标文件未响应招标文件的实质性要求和条件

(七)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

b为投标文件未响应投标文件实质性要求和条件的情况。

[试验点] :工程勘察设计评价

40.《标准施工招标文件》中的通用合同条款规定，关于总额支付项目工程计量的说法，正确的是()。

a .监理人员按已完成工作量按日计量

b监理方以批准的承包方支付分解报告为计量周期

c .总额子目表中注明结算所用工程量，一般在现场测量

d .总额次级计量和支付以总额为基础，考虑市场价格波动的调整

【汇丰答】b

(汇源解析)单价子项目完成的工程量除按月计量( a )变更外，总额子项目表所列工程量为结算所用工程量，一般不进行现场计量，只进行图纸计量。 C错了

总额子目的计量和支付应以总额为基础，不考虑市场价格波动的调整。 d错了

41 .设计施工总承包模式与施工承包模式相比，主要优点是()。

a .业主选择指定的分包商

b吸引更多的投标人

c .发包人对承包人的监督和检查

d .减少承包人的索赔

【汇丰答】d

[汇丰分析]设计施工总承包合同方式的优点：

1 .单一合同责任

2 .固定工期、固定费用

3 .可以缩短建设周期

4 .减少设计变更

5 .减少承包人索赔

[试验点] :设计施工总承包合同方式的优点

42.《标准设计招标文件》中的通用合同条款规定，在设计合同履行过程中，发包人根据用户需求，增加了设备运行工况条件，设计人满足新增设备运行工况，修改了设计方案，完成了相应的设计变更工作。 由此增加了设计者的费用，修改增加的设计费用必须由() )承担。

a .设计师

b .提交增加设备运行情况的用户

c .设计师和发包人共同

d .发包人

【汇丰答】d

[汇英解析]合同履行中有下列情形之一的，属于发包人违约：

)1)发包人未按照合同约定支付设计费。

)2)因发包人原因停止设计的：

)3)发包人不能履行或者停止履行合同。

)4)发包人不履行合同约定的其他义务。

发包人应当承担违约造成的费用增加、周期延迟和设计人员损失等。

[考点] :建设工程设计合同履行管理

43 .根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，为保证工程质量和施工安全，提出相关措施建议如下：

a .设计师现场服务的安全保护措施

b .清洁工现场人员的安全保护措施

c .生产事故的预防和施工工人的安全措施

d .业主方工程施工安全生产方案

【汇丰答】c

[汇丰分析]设计文件应保证工程质量和施工安全性等方面的要求，按照违反法律法规的规定在设计文件中建议施工作业人员的安全保障和生产安全事故的预防措施。

[考点] :建设工程设计合同履行管理

44.《标准设计招标文件》中的通用合同条款规定，在履行设计合同过程中发生不可抗力事件，对不可抗力事件造成的后果及其损失，承担的主体为()。

a .发包人

b .设计师

c .发包人和设计师

d .项目所有者

【汇丰答】c

[汇丰分析]不可抗力造成的后果及其损失，合同当事人应当按照法律规定分别承担。

[试验点]: 《标准施工招标文件》

45.《标准勘察招标文件》中的通用合同条款规定，调查者使用的调查设备不足以满足合同约定的调查成果的质量要求，发包人要求调查者更换调查设备，调查者及时更换，由此增加的费用由()承担。

a .发包人

b调查员

c .设备供应商

d .建设者和调查者共同

【汇丰答】b

[汇英解析]合同履行中有下列情形之一的，属于调查人违约：

)1)调查文件不符合法律及合同约定：

)2)调查人分包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；

)3)勘察人未按合同计划完成勘察，造成工程损失的；

)4)调查者不能履行或者停止履行合同。

)5)调查人不履行合同约定的其他义务。

调查者应当承担违约造成的费用增加、周期延迟和发包人损失等。

[考点] :建设工程勘察合同的履行管理

46 .某工程因原设计基础处理强夯作业影响邻近工地居民生活，按设计变更处理基础。 因该变更而增加的合同价格) )承担。

a .发包人

b .承包人

c .设计师

d .承包人和发包人共同

【汇丰答】a

47 .在工程施工评标中，有两个不同报价的投标单位综合评价相等时，应按《标准施工招标文件》，()排名靠前。

a .投标报价低的单位

b .资质等级较高的单位

c .施工组织设计得分高的单位

d .向投标人提出许多优惠条件的机构

【汇丰答】a

[汇丰分析]评标委员会对满足投标文件实质性要求的投标文件，按照评标方法表中记载的评分构成和评分标准规定的评分标准进行评分，按照评分从高到低的顺序推荐中标候选人，或根据投标人的授权直接确定中标人但是，投标报价低于其成本的除外。 综合得分相等的，以投标报价较低者优先； 投标报价也相等的，由投标人自己决定。

[试验点] :综合评价法-评价方法

48.《标准勘察招标文件》中通用合同条款规定，勘探场地临时设施的安装、维护、管理和拆除的责任和义务由( )承担。

a .发包人

b .调查人

c .发包人与调查人共同

d .调查人员和设计人员共同

【汇丰答】b

[汇丰(汇丰)分析]调查人应按合同约定和发包人要求完成合同约定的所有工作，并对工作中的任何缺陷进行改进、完善和修补，以满足合同约定的目的。 勘察人应当按照合同约定提供勘察文件，并提供完成勘察服务所需的劳务、材料、勘察设备、实验设施等，自行承担勘察场地临时设施的安装、维护、管理、拆除。

[考点] :调查者的一般义务

49.《建设工程安全生产管理条例》承包人编制专项施工方案，需经专家论证的工程()。

a .高空作业工程

b .深水作业工程

c .大爆破项目

d .地下暗挖工程

【汇丰答】d

[汇丰解析]承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求编制施工组织设计和施工进度计划，并对所有施工作业和施工方法的完整性、安全性、可靠性负责。 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工组织设计中应当对深基坑工程、地下暗挖工程、大型模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程施工编制专项施工方案。 前三个高危险性分部项目的专项施工需要5名以上专家论证方案的安全性和可靠性。

[试验点] :承包人有义务编制施工组织设计。

50 .根据《标准施工招标文件》的一般条款和条件，临时工的工作必须从()开始支付。

a .临时估计数

b .临时数额

c .单价对策项目费

d .总额措施项目费

【汇丰答】b

[汇丰分析]通用条款中对承包人在投标阶段，发包人在价目表上给出的基于临时工和临时估价的报价均为临时金额内的支出项目。

[参考点] :签订合同时需要明确的内容-临时列车金额。

二.多选

以下各项汇丰答案候选中，有两个以上符合题意的正确汇丰答案，至少有一个错误项目，不能兼作多选、选错； 请不要选择。 选择的各选项为0.5分。

51 .委托代理以书面形式授权的，授权委托书应当载明的内容为()。

a .代理事项

b .代理权限

c .代理人的姓名或名称

d .代理费

e .代理期限

【汇丰答】A.B.C.E

[汇丰英解析]授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理人事项、权限和期限，并由被代理人签名或者盖章。

[考点] :代理的种类委托代理。

52.《标准材料采购招标文件》规定，材料采购招标文件应包括的内容为()。

a投标人的身份证

b投标人须知

c .评价方法

d .投标文件格式

e .审查委员会组成人员

【汇丰答】B.C，d

[汇丰解析]投标人应根据所采购材料的特点和需要编制投标文件。 根据国家发改委等九部委联合印发的《标准材料采购招标文件》规定，材料采购招标文件内容如下。

(1)招标公告或投标邀请函；(2)投标人须知；(3)评标方法；(4)台同条款及格式；(5)供货要求；(6)投标文件格式； (7)投标人须知前附表规定的其他资料。

[考点] :材料采购招标文件编制。

53 .某工程为建筑工程的一切险投保，保险人负责赔偿损失的是()。

a .设备锈蚀造成的损失

b .盘点时发现的材料短缺

c .水灾造成的损失

d .原材料缺陷造成的损失

e .雷电造成的损失

【汇丰答】c，e

[汇丰分析]保险人应对(1)设计错误造成的损失和费用；自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自身发热、氧化、锈蚀、渗漏、咬鼠、蛀蚀、大气)气候或气温)变化、正常

因原因造成的保险财产本身的损失和费用)3)因原材料缺陷或技术不完善造成的保险财产本身的损失以及为更换、修理或纠正这些缺陷而错误支付的费用；4 )因非外力造成的机械或电气装置的自身损失，或者因施工用机械、设备、机械装置的故障造成的自身损失； (5)维护或正常检查的费用；6 )文件、单据、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料和包装材料的损失； (7)盘点时发现的不足)8)持有公共运输行驶证的，或者其他保险保障的车辆、船舶和.航空器损失9 )除非另有约定，被保险人在保险工程开始前已经存在或者形成的工地范围内或者其周围( 10 )除非另有约定，本保险单保险期结束前，保险财产中工程所有人出具完工检验证书、检验合格或者实际占有或者使用或者接受的部分。

[试验点] :建筑工程一切险-保险责任。

54 .在我国工程建设领域推广标准招标合同文件，当事人选择标准合同文本是()。

a .降低合同价格

b .避免条款不完备

c .提高交易效率

d .审计监督合同

e条款符合法规的要求

【汇丰答】B.C，d，e

[汇丰解析]在招标采购和合同签订过程中，应考虑和选择适合工程项目需要的标准招标文件和合同示范文本。 通过参考选材标准示范文本，有利于当事人理解和遵守违法法规，确保建设工程招标和合同文件各项内容符合法律法规要求，有利于当事人准确制定招标和合同文件条款，保证各项内容的完整性和准确性； 避免漏看欠费，避免出现明显不公平的条款，保证交易安全

(3)有利于降低交易成本，提高交易效率，降低合同条款协商和合同签订工作的复杂性

)4)有利于当事人履行合同的规范和便利

(五)有利于审计机关、相关行政管理部门对合同的审计和监督

(六)有助于仲裁机构或者人民法院审判纠纷，最大限度维护当事人合法权益。

[考点] :根据标准文本编制招标文件和合同条款

55 .公开招标与邀请招标相比，主要特点是()。

a .有利于公平竞争

b .有利于缩短招标时间

c .资格预审工作量很大

d .以招标公告的形式告知潜在投标人

e .有助于节约招标费用

【汇丰答】A.C.D

[汇丰解析]公开招标是指投标人通过国家指定的报刊杂志、信息网络或其他媒体发布投标公告，邀请非特定法人或组织投标。 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式，邀请若干具有相应资质、具备承担招标案件调查设计能力、资信良好的特定法人或者组织进行投标。 公开招标的优点是符合条件的所有感兴趣的机构都可以参加投标，体现公开、公平、公正的投标原则，有利于实现充分竞争。 缺点是投标人很难事先预计有什么样的投标人，投标人的数量有多少。 投标人可能不熟悉部分投标人的情况投标人期待的投标人可能没有参加技标等。

[考点] :工程勘察设计招标方式。

56 .建设工程材料设备采购合同的属性为()。

a .主合同

b .从合同中

c .双边有偿合同

d .诺成合同

e .委托合同

【汇丰答】C.D

[汇丰解析]建设工程材料设备采购合同为买卖合同。 同样，具有买卖合同的一般特征。

)出卖人与买受人订立买卖合同，以转移财产所有权为目的。

)2)买卖合同的买受人取得财产所有权的，应当支付相应价款的出卖人转移财产所有权，应当以买受人支付价款为代价。

)3)买卖合同为双务、有偿合同。

)4)买卖合同为诺成合同。

[考点] :材料设备采购合同的概念

57 .根据《标准施工招标文件》，根据在招标阶段组织现场路勘的说法，正确的是()。

a投标人应鼓励投标人主动完成现场勘查

b .投标人应自行承担现场发生的费用

c .投标人应当因任何原因对投标人在现场发生的人员伤亡负责

d .投标人踏勘现场时，应介绍工地情况，可供投标人参考

e .投标人应在投标截止时间15日前组织现场勘查

【汇丰答】b、d

[汇丰分析]投标人在投标人知道说明的时间统一组织投标人进行施工现场踏勘。 投标人自行承担现场勘查产生的费用。 b除投标人原因外，投标人应对勘查现场发生的人员伤亡和财产损失自行负责。 C投标人在勘察现场介绍的工地及相关周边环境情况，供投标人编制投标文件时参考。 投标人不负责投标人据此作出的判断和决定。 D正确组织投标人踏勘现场的时间一般在投标截止时间前15天及投标筹备会召开前进行。 e错误

[考点] :招标文件发布和现场勘查的组织

根据58.《标准施工招标文件》，工程施工招标投标记录表中应记录的内容为() )。

a .投标人的资质

b投标保证金

c .履约情况

d .投标报价

e .质量目标

【汇丰答】b，D.E

[汇英解析]开标程序按公布的开标顺序当众开标，公布并记录投标人名称、标段名称、投标保证金提交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容。

[考点] :工程施工招标手续

59.《标准施工招标文件》根据投标报价算术错误处理失败的说法，正确的是()。

a .投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准

b .单价计算结果与总额不一致时，总额定为谁

c .评标委员会可以直接修改发现算术错误的报价，对投标人具有约束力

d .投标文件如发现报价金额小数点有明显错误，应否决投标

e .投标人不接受改正投标报价中的算术错误的，应当驳回投标

【汇丰答】A.E

[汇丰解析]投标报价有算术错误的，评标委员会按照以下原则修改投标报价，修改后的价格经投标人书面确认后具有约束力。 投标人不接受修改价格的，应当否决该投标人的投标。 1 )投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。 2 )总额金额与按单价计算的结果不一致的，以单价金额为准修改总额。 但是，单价金额小数点有明显错误的除外。

[考点] :坪标程序-初步审查。

60 .根据《机电产品国际标准招标文件(试行)》，投标项目标价表应包括的内容为()。

a .专用工具

b .主要职能

c .技术服务

d .标准附件

e .备件

【汇丰答】A.C.D.E

[汇丰分析]投标部分价目表的具体内容如下。

(1)按服务部分：

1 )主机和标准附件

2 )备品备件

3 )专用工具

4 )安装、调试、检查

5 )培训

6 )技术服务

7 )其他。

[考点] :材料设备采购投标报价方式

61.《标准勘察招标文件》中的通用合同条款规定，调查者应履行的安全职责是()。

a制定安全对策计划

b .批准安全施工操作规程

c .制定施工安全操作规程

d .制定备灾应急计划

e拟订特别调查方案

【汇丰答】A.C，d

[汇丰解析]调查人按照合同约定履行安全职责，执行发包人安全工作指示，在专用合同条款约定的期限内，按照合同约定的安全工作内容，制定安全措施计划报请发包人批准。 勘察人应当严格执行操作规程，采取有效措施保证道路、桥梁、交通安全设施、构筑物、地下管线、架空线和其他周边设施等安全正常运行。 勘察人应当依照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，加强勘察工作的安全管理，特别是易燃、易爆材料，火灾器材，有毒和腐蚀性材料以及其他危险物品的管理。 调查人应当严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对调查人的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。 调查者应当按照发包人的指示制定抗灾应急预案，报请发包人批准。 调查人员应当按照预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护有关人员的人身和财产安全。

[试验点] :调查工作要求-安全工作要求。

62.《标准设计招标文件》中通用合同条款规定，除专用合同条款另有约定外，工程设计依据为()。

a .项目建议书

b .有关工程的规范、标准和规程

c .工程基础资料

d .适用的法律、法规和部门规章

e .工程勘察文件

【汇丰答】b，C.D

[汇丰分析]除专用合同条款另有约定外，工程设计依据为： (一)适用的法律、行政法规和部门规章； )2)有关工程的规范、标准、规程； )3)工程基础资料及其他文件； )4)本设计服务合同及补充合同； )5)本工程勘察文件和施工需要； (6)合同履行过程中与设计服务之间的书信)7)其他设计依据。 以防万一不选择e选项。

[试验点] :设计依据。

63.《标准勘察招标文件》通用合同规定

金，调查人员应履行的安全责任是()。

a制定安全对策计划

b .批准安全施工操作规程

c .制定施工安全操作规程

d .制定备灾应急计划

e拟订特别调查方案

【汇丰答】A.C.D

[汇丰解析]调查人按照合同约定履行安全职责，执行发包人安全工作指示，在专用合同条款约定的期限内，按照合同约定的安全工作内容，制定安全措施计划报请发包人批准。 勘察人应当严格执行操作规程，采取有效措施保证道路、桥梁、交通安全设施、构筑物、地下管线、架空线和其他周边设施等安全正常运行。 勘察人应当依照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，加强勘察工作的安全管理，特别是易燃、易爆材料，火灾器材，有毒和腐蚀性材料以及其他危险物品的管理。 调查人应当严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对调查人的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。 调查者应当按照发包人的指示制定抗灾应急预案，报请发包人批准。 调查人员应当按照预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护有关人员的人身和财产安全。

[考点] :调查工作有安全工作要求。

64.《标准设计招标文件》中通用合同条款规定，除专用合同条款另有约定外，工程设计依据为()。

a .项目建议书

b .有关工程的规范、标准和规程

c .工程基础资料

d .适用的法律、法规和部门规章

e .工程勘察文件

【汇丰答】b

.C.D

[汇英解析]除专用合同条款另有约定外，工程的设计依据如下: (1)适用的法律、行政法规及部门规章; (2)与工程有关的规范、标准、 规程; (3)工程基础资料及其他文件; (4)本设计服务合同及补充合同; (5)本工程勘察文件和施工需求; (6)合同履行中与设计服务有失的来往函件(7)其他设计依据。谨慎起见E选项不选。

[考点]:设计依据。

65.工程设计招标与施工招标相比，主要特征有()。

A.设计工作无具体量化的工作量，灵活性较大

B.设计方案对工程项目投资更具全局性影响

C.招标人可以给予未中标的有效投标人费用补偿

D.招标工作量大、要求评标专家人数多

E.可允许投标人提供备选投标方案

【汇英答案】 A.C

[汇英解析]在招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料，更多还要依赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力， 提供智力成果;且无具体量化的工作量，灵活性较大。而施工

招标一般都有明确而具体的要求，投标人可以按招标文件中提供的设计图纸和工程量清单编制响应明确的投标方案，灵活性较小。在投标经济补偿上，不同于施工和材料设备采购招标，设计招标可以根据具体情况，确定投标经济补偿费标准和奖励办法，对未能中标的有效投标人给予费用补偿、对选为优秀设计方案的投标人给予奖励。

[考点]:工程勘察设计招标特征

66.关于施工招标中对将投标申请人资格预审申请文件澄清和说明的说法，正确的有( )。

A.对资格预审申请文件要求澄清和说明的通知应发给所有申请人

B.申请人的澄清不得改变资格预审申请文件的实质性内容

C.申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分

D.招标人和审查委员会应拒绝申请人主动提出的澄清和说明

E.申请人可以主动提出资格预审申请文件的澄清或说明

【汇英答案】 B.C.D

[汇英解析]在审查过程中，审查委员会可以用书面形式要求申请入对所提交的资格预审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。申请人的澄清或说明应采用书面形式，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。申请人的澄清和说明

内容属于资格预审申请文件的组成部分。招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。

[考点]:资格审查办法

67.采用以设备寿命期成本为基础的评标价法进行设备采购评标时，需要以贴现值计算的费用有( )。

A.估算寿命期内所需备件费用

B.估算寿命期内维修费用

C.估算寿命期残值

D.估算寿命期内所需燃料消耗费

E.估算寿命期内所需更新费用

【汇英答案 】A.B,C,D

[汇英解析]这些以贴现值计算的费用包括:

(1)估算寿命期内所需的燃料消耗费:

(2)估算寿命期内所需备件及维修费用

(3)估算寿命期残值.

[考点]:设备采购的评标

68.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同的合同价格应包括的费用内容有()。

A.征地补偿费用

B.青苗和园林绿化补偿费用

C.设计、评估、审查工作费用.

D.踏勘现场工作费用

E.施工配合费用

【汇英答案】C，D，E

[汇英解析]除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，进行设计、评估、审查等，编制设计文件，施工配合等全部费用和国家规定的增值税税金。

[考点]:台同价格与支付

69.根据《标准施工招标文件》， 合同附件格式有()。

A通用合同条款格式

B.专用合同条款格式

C.合同协议书格式

D.履约担保格式

E.预付款担保格式

【汇英答案】 C.D.E

[汇英解析]标准施工台同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约担保和预付款担保兰个文件。

[考点]:标准施工合同的组成

70.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，可列入施工进度付款证书的内容有( )。

A按合同约定截至本次付款周期末已实施工程的价款

B.按合同约定应增加的变更金额

C按合同约定已确认质量不符合要求项的工程价款

D.按合同约定应支付的预付款和扣还预付款

E.按合同约定应扣减的质量保证金

【汇英答案】 A.E

[汇英解析]承包人应在每个付款周期末，按监理入批准的格式和专用条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。通用条款中要求进度付款申请单的内容包括:

(1)截至本次付款周期末已实施工程的价款:

(2)变更金额:

(3)索赔金额:

(4)本次应支付的预付款和扣减的返还预付款;

(5)本次扣减的质量保证金:

(6)根据合同应增加和扣减的其他金额。

71.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程提前竣工时，发包人与承包人签署的提前竣工协议应包括的内容有( )。

A.承包人修订的进度计划和赶工措施

B.发包人提出的工期提前的要求

C.承包人提出的工期变更索赔申请

D.发包人提供的条件和追加的合同价款

E.提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励

【汇英答案】 A,D.E

[汇英解析]如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分。协议的内容应包括:承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施:发包人应提供的条件:所需追加的合同价款;提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励等专用条款使用说明中建议，奖励金额可为发包人实际效益的20%

[考点]:施工进度管理

72.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于不可抗力的情形( )。

A.政策和法律调整

B.海啸

C.瘟疫

D.骚乱

E.地震

【汇英答案】 B.C,D.E

[汇英解析]不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件， 如:地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

[考点]:施工合同履行管理

73.根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人、承包人或监理人需要在7天内完成相应工作的情形有()。

A.监理人获得发包人同意后向承包人发出开始工作通知

B.监理人收到承包人报送的进度款支付分解报告给予批复

C.发包人收到承包人提出遵守新规定的建议后发出指示

D.监理人收到承包人进度付款申请单后进行审核

E.承包人在发出索赔意向通知书后向监理人正式递交索赔通知书

【汇英答案】 A.B.C.D

[汇英解析] A选项:符合专用条款约定的开始工作条件时,监理人获得发包人同意后应提前7天向承包人发出开始工作通知。

B选项:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批

C选项:发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示

D选项:监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核。

E选项:承包人应在发出索赔意向通知书后28天

内，向监理人正式递交索赔通知书。

[考点]:合同的索赔管理

704.根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人可获得工期、费用和利润补偿的情形有）。

A.发包人违约解除合同

B.不可抗力发生后的工程照管

C.不可预见物质条件

D.发包人原因影响设计进度

E.监理人指示延误或错误

【汇英答案】B.D.E

75.根据《标准设备采购招标文件>，组成设备采购的合同的文件有()。

A.分项报价表

B.招标文件

C.供货要求

D.技术服务计划

E.商务和技术偏差表

【汇英答案】 A,D,E

[汇英解析]根据国家发展改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》， 材料采购投标文件应包括下列内容:

(1)投标函及投标函附录:

(2)法定代表人身份证明或授权委托书;

(3)联合体协议书;

(4)投标保证金:

(5)商务和技术偏差表;

(6)分项报价表;

(7)资格审查资料;

(8)投标材料质量标准;

(9)技术支持资料:

(1 0)相关服务计划;

(11)投标人须知前附表规定的其他资料。

[考点]:材料采购招标文件的编制

76.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，设备采购支付的合同价款有( )。

A.预付款

B.交货款

C.监造款

D.验收款

E.结清款

【汇英答案】 A.B,D.E

[汇英解析]除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款:1.预付款，2.交货款，3.验收款, 4.结清款。

[考点]:设备采购合同履行管理-合同价格与支付。

77.根据FIDIC《施工合同条件》， 工程师受业主委托进行合同管理时，应履行的工作职责和义务有()。

A.确认工程变更和合同价款支付

B.提前将其参加试验的意向通知承包商

C.解除任何一方依照合同应具有的职责

D.向其助手指派任务和委托部分权力

E.随时进行工程计量

【汇英答案】 A.D

[汇英解析]工程师的主要责任和义务；执行业主委托的施工项目质量、进度、费用、安全、环境等目标监控和日常管理工作，包括协调、联系、指示、批准和决定等；确定确认合同款支付、工程变更、试验、验收等专业事项等；工程师还可以向助手指派任务和委托部分权力，但工程师无权修改合同，无权解除任何一方依照合同具有的职责、义务或责任。

[考点]:《施工合同条件》中各方责任和义务

78.根据英国工程施工合同(ECC)冬件，属于次要选项条款的有()。

A.测试和缺陷

B.保留金

C.争端和合同终止

D.所有权

E.工期延误赔偿费

【汇英答案】 B.E

[汇英解析]在主要选项条款之后，ECC还提供了十多项可供选择的次要选项条款，包括履约保证；母公司担保；支付承包商预付款;多种货币:区段竣工; 承包商对其设计所承担的责任只限运用合理的技术和精心设计:通货膨胀引起的价格调整:保留金;提前竣工奖金:工期延误赔偿费;功能欠佳赔偿费;法律的变化等。

[考点]: ECC台同的内容组成

79.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，可以由当事人在两种可供选择的条款中进行选择的情形有()。

A.发包人是否提供竣工后试验所必需的燃料和材料

B.计日工费和暂估价是否包括在合同价格中

C.办理取得出入施工场地的道路通行权

D.发包人要求中的错误导致承包人受到损失

E.发包人是否提供施工设备和临时工程

【汇英答案】 B.C,D,E

80.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人有权要求发包人延长勘察周期和增加勘察费用的情形有( )。

A.勘察人原因在施工场地造成第三方财产损失并导致勘察周期延长和费用增加

B.由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候条件导致勘察周期延长和费用增加

C.由于出现专用合同条款规定的不利物质条件导致勘察周期延长和费用增加

D.采取有效措施保护勘察中发现的地下文物导致勘察周期延长和费用增加

E.当地居民采取阻工方式要求增加征地补偿款导致勘察周期延长和费用增加

【汇英答案】 C,D.E

[汇英解析]合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约:

(1)发包人未按合同约定支付勘察费用:

(2)发包人原因造成勘察停止;

(3)发包人无法履行或停止履行合同:

(4)发包人不履行合同约定的其他义务。

发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和勘察人损失等。

[考点]:建设工程勘察合同履行管理